О компании
Документы
Видео Сметный калькулятор

8(495) 233-76-55       8(915) 277-27-99

 Ремонт Под Ключ
с т р о и т е л ь н а я     к о м п а н и я

Типовой договор



Меню

                   

Схема проезда
ООО
"Ремонт Под Ключ"
Контакты:
Адрес:
Кирова, 18
105082 Полольск,
Телефон:+7 (495) 233-18-55, Моб:+7 (915) 277-27-99, Электронная почта: remontpodkluch@mail.ru


Фотографии работ




 

ДОГОВОР № ____

г. Москва __________________ г.

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО « Строй Сервис + » именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Мордовского В.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по комплексному ремонту квартиры, площадью _____ кв.м., расположенной по адресу: г._____________, ул. ___________________________, д.____, корп____ кв.______, именуемый в дальнейшем Объект, согласно дизайн-проекту, прилагаемому к настоящему договору (Приложение №2).

2. Стоимость и сроки выполнения работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет

____________________________________________________________________рублей РФ.

2.2. Сроки выполнения работ начало _______________, окончание _________________ В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

3. Порядок закупки и доставки материалов

3,1, Закупку доставку и подъем всех черновых материалов осуществляет заказчик или подрядчик по предварительной договоренности.

3.2. Стоимость всех черновых материалов и оборудования составляет _________________________________________________________________ рублей РФ

3.2. Стоимость черновых материалов может быть изменена в том случае, если со стороны заказчика были изменения в объёме работ

3.3. Стоимость по закупке материалов Подрядчиком составляет 10% от стоимости материалов.

3.4. Услуги по доставке, погрузо-разгрузочных работ, выносу и вывозу мусора оплачиваются отдельно по факту выполнения.

3.5. Подрядчик в течении 2 дней с момента подписания договора доставляет на объект все необходимые материалы для начала работ в объеме 50% от заявленных, заказчик выплачивает полную стоимость всех материалов

4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы по этапам выполнения работ (Приложение №1.)

4.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить передачу Объекта.

4.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

4.1.4. В срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

4.2. Обязанности Подрядчика:

4.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора.

4.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.3. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами, деталями и конструкциями, а также оборудованием и инструментом.

4.2.4. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ.

4.2.5. Подрядчик обязуется обеспечить охрану объекта на время проведения работ до сдачи его Заказчику.

4.2.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку и вывоз мусора, а по завершению работ провести генеральную уборку помещения.

4.2.7. Подрядчик обязуется устранить за собственный счет недостатки возместить материальный ущерб, возникший по вине Подрядчика в ходе работ, в том числе на смежных объектах.

4.2.8. Подрядчик обязуется бесплатно устранить все дефекты и недоделки, обнаруженные во время гарантийного периода, за исключением тех, что вызваны естественный износом.

4.2.9. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

4.2.10. Подрядчик обязуется по окончании работ, в течение 2 рабочих дней передать Объект Заказчику.

5. Порядок сдачи-приемки и оплаты работ.

5.1. Оплата работ производится два раза в месяц, по факту их выполнения. Расчет за выполненный этап работ (Приложение №1) производится не позднее 3 дней после принятия заказчиком работ.

5.2. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее 3-х рабочих дней после подписания акта.

5.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется Актом.

6. Гарантийные обязательства Подрядчика.

6.1. Подрядчик гарантирует высокое качество всех производимых им на Объекте работ.

6.2. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – один год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

6.3. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.6.2. гарантийного срока, недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

7. Ответственность сторон.

7.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору.

7.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за испорченные по его вине строительные материалы, комплектующие, сантехническое оборудование, осветительные приборы.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ.

7.5. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

8.2. Наступление обстоятельств по п.8.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

9. Разрешение споров и разногласий.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде Московской области.

10. Срок действия Договора.

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания действия гарантийного срока.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Приложение № 1 – смета выполнения работ на 1 листе

2. Приложение № 3 –Дизайн-проект квартиры или план работ

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.



Поставьте лайк, получи скидку 10%

 

Он-лайн консультации 

Мы в Контакте




Установка окон

Монтаж кондиционеров

 

Строительство коттеджей

Согласование перепланировки
Наши поставшики
материалов





 
Металические двери
 
Примеры смет и договор
Типовой договор на ремонт квартир


Оценка по фотографии
За 30 минут
Оценка ремонта по фотографии